Allgemeine Geschäftsbedingungen

Stand: Januar 2025

1. Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Leistungen, Angebote und Verträge der Pujcaleli GmbH, Endenicher Allee 194, 53115 Bonn, Deutschland (im Folgenden „Auftragnehmer").

2. Vertragsabschluss

Alle Angebote sind freibleibend. Ein Vertrag kommt erst durch schriftliche Bestätigung des Auftragsnehmers zustande. Mündliche Nebenabreden sind ungültig.

3. Leistungen und Preise

Die Leistungen werden nach den vereinbarten Plänen und Spezifikationen erbracht. Preise verstehen sich netto zzgl. MwSt., sofern nicht anders vereinbart. Preissteigerungen für Material oder Arbeitskosten werden gesondert berechnet.

4. Zahlungsbedingungen

• Anzahlung: 30% bei Auftragsbestätigung
• Zwischenzahlungen: Nach Fortschrittsabschlägen
• Abschlagszahlung: Bei Fertigstellung
• Zahlungsziel: 14 Tage netto ab Rechnungsdatum

5. Leistungszeit und Verzögerungen

Die Leistungszeit beginnt mit Vertragsabschluss und ist unverbindlich. Verzögerungen durch Witterung, Feiertage oder höhere Gewalt verlängern diese Frist. Der Auftragnehmer haftet nicht für Verzögerungen durch Dritte.

6. Haftung und Gewährleistung

Der Auftragnehmer leistet Gewährleistung nach BGB (§ 634 BGB) für 24 Monate auf handwerkliche Arbeiten. Mängel müssen schriftlich innerhalb von 14 Tagen nach Fertigstellung gerügt werden.

7. Haftungsbeschränkung

Die Haftung für einfache Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Die Haftung für Datenschutzverletzungen bleibt unberührt.

8. Datenschutz

Personaldaten werden gem. DSGVO verarbeitet. Siehe unsere Datenschutzerklärung.

9. Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung ungültig sein, bleibt der Rest gültig. Gerichtsstand ist Bonn.

Kontakt: kontakt@pujcaleli.de | Tel. +49 228 456789